当事人有权委托其认为具备造价专业知识的任何主体就双方之间的工程造价提供咨询服务并出具咨询意见。【参见笔者前文：《如何有效质证工程造价司法鉴定意见》】14.对以房抵债协议的审核。以房抵债协议由于系发承包双发真实的意思表示，因而其原则上系属有效协议，《江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的解答》对此亦予以了认可，除非出现无效或者可撤销之情形；但不得不考虑的问题在于两点【参见笔者前文：《施工单位在建设工程施工合同纠纷中的财产保全相关法律问题研究》】：其一，以房抵债协议之无效问题的规避。《司解二》条第二款规定：“招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订合同，变相降低工程价款，一方当事人以该合同背离中标合同实质性内容为由请求确认无效的，人民法院应予支持。”其二，以房抵债协议能否排除执行问题。这需要根据《高人民法院关于办理执行异议和复议案件若干问题的规定》进行精细判断，否则以房抵债协议将面临因无法排除执行而不能履行的风险。人力资源构建及服务。未央区本地法律咨询服务介绍

    一、引言2019年3月15日，国家发展和委员会、住房和城乡建设部就房屋建筑和市政基础设施领域推进全过程工程咨询服务联合印发《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》指出，以工程建设环节为重点推进全过程咨询，工程建设环节相应包括招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等。表面上看，《意见》对律师提供工程项目咨询服务的影响不大，但结合2019年2月1日起施行的《**高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》(以下简称《司解二》)的相关规定，《意见》的出台在很大程度上对律师的咨询业务素养提出了更高的要求和契合之机遇。尤其是《司解二》确立了招标文件、投标文件、中标通知书等在结算中优先于施工合同约定之原则以及明确赋予监理相关行为之法律效力，这相应地将律师咨询业务扩大至全过程工程咨询中的招标代理、监理、造价等工程建设环节，而不**再局限于传统上的订约、履约等阶段。二、律师在招标代理阶段提供法律服务之要点1.识别服务标的之工程是否属于强制招标之范畴。国家发展和**委员会2018年施行的《必须招标的工程项目规定》是识别工程项目是否属于强制招标范畴的法律依据。具体包括：。灞桥区贸易法律咨询服务热线人力资源和人力资本的计量形式不同。

    《江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的解答》第7条也规定：“发包人能否以承包人未开具发票作为拒绝支付工程款的先履行抗辩权事由？发包人以承包人未开具发票为由拒绝支付工程款的，不予支持，当事人另有明确约定的除外。”四、律师在履约阶段提供工程项目签约阶段提供法律服务之要点11.履约阶段提供法律服务之起点和落脚点均在于有效的施工合同。律师在工程项目履约阶段提供法律咨询服务的必须以有效的施工合同和法律法规及司法解释的规定作为依据，尤其是对工程价款调整之法律意见更是如此。下图为依据2013版《建设工程工程量清单计价规范》中所列明的合同价款调整事项。12.对工程价款结算协议之无效和可撤销的认定。《司解二》第十二条规定：“当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许。”该条规定首先提示发承包双方，结算协议一旦形成便具有约束力；其次，如果结算协议出现法定的无效或者可撤销情形(主要体现在被胁迫而达成的结算协议)的，需要固定相关的证据，进而依据《合同法》第五十二条或者第五十四条主张结算协议无效或者撤销。

    开发企业与商品房买受人签订备案买卖合同后的另一重大节点为交房，而交房则直接与建设工程竣工备案相关联。基于以上考虑，在施工合同中是否设计分段工期以及如何设计分段工期系立于开发企业所不得不考虑的重要法律和经济问题。对于承包人而言，因工期延误违约责任系其关涉实益的重大考量，因此，在施工合同中如何设计工期顺延以及工期索赔条款则具有重大意义和价值。这里需要重点关注的是《司解二》第六条第二款的下述规定：“当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。”8.积极应对“视为认可”条款。2017版《施工合同示范文本》第：“发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后29天起视为已签发竣工付款证书。”根据《高人民法院2006年给重庆高院的复函》规定，如若施工合同中作出了类似上条的约定，就可以适用《司法解释一》第二十条的规定，承包人提交的竣工结算文件可以作为工程款结算的依据。因此。定数量的人力资源是社会生产的必要的先决条件。

    及时化解引发的物业租赁、劳动用工、合同违约等矛盾纠纷，将矛盾化解在萌芽状态。主动跟进中小微企业法律服务需求，为生产经营困难、濒临破产的中小微企业提供法律帮助，为农民工在防控期间劳动就业和劳务纠纷等提供法律援助。《指南》提出，打造多样化公益法律服务平台载体，增强服务实效性。在中国法律服务网和省级公共法律服务网络、热线平台开通“企业复工复产法律服务”专区(线)，组织公司、金融、劳动等专业律师提供“7ⅹ24”法律咨询。司法行政机关、律师协会会同工商联等部门，开展企业复工复产“法治体检”专项公益法律服务行动，通过远程服务、网络问诊等方式，帮助企业解决法律问题。组建律师公益法律服务团、律师志愿者服务团等，向工商企业公开联系方式，随时随地提供**法律咨询。组建党员律师先锋队，充分发挥律师行业党组织战斗堡垒和党员律师先锋模范作用。人力资源的数量为具有劳动能力的人口数量，其质量指经济活动人口具有的体质。西安品质法律咨询服务哪里来

人力资源开发的连续性（持续性）。未央区本地法律咨询服务介绍

    法律服务内容编辑法律服务的内容包括诉讼业务服务和非诉讼业务服务：法律服务诉讼业务服务各种经济、民事、行政案件的诉讼代理和仲裁代理（详细参考百度百科诉讼业务词条）。法律服务非诉讼业务服务（一）咨询及文书服务1、法律咨询及诉讼文书。代书包括：诉讼文书，包括起诉状、答辩状、上诉状、申诉状等；有关法律事务文书，包括委托书、遗嘱等；非法律事务文书。2、出具法律意见书。法律意见书是指律师应当事人之委托，根据委托人所提供的事实材料，正确运用法律进行分析和阐述，对相关事实及行为提出的书面法律意见。（二）专项法律服务1、公司专项法律服务包括企业的设立和解散的相关事务，公司日常经营管理中的一般法律事务，投资及项目开发、金融融资、公司证券业务、收购与兼并、企业的租赁、承包、托管、知识产权、劳动人事等特别法律事务。2、建筑与房地产专项法律服务包括创设公司阶段中的计划拟定、谈判参与、报审文书准备、代为报批等事务；土地使用权取得阶段土地征用、国有土地出让、转让中的涉法事务；拆迁阶段的文书处理、纠纷解决、文件报送等事务；工程建设阶段中招投标文书的准备、起草、审核及工程和设备合同履行的监督等事务。 未央区本地法律咨询服务介绍

西安新税筹财务咨询服务有限公司是一家服务型类企业，积极探索行业发展，努力实现产品创新。西安新税筹是一家私营有限责任公司企业，一直“以人为本，服务于社会”的经营理念;“诚守信誉，持续发展”的质量方针。公司拥有专业的技术团队，具有财务管理咨询，市场营销，人力咨询，企业服务等多项业务。西安新税筹以创造***产品及服务的理念，打造高指标的服务，引导行业的发展。